— Все документы — ГОСТы — ГОСТ Р 66.1.03-2023 ОЦЕНКА ОПЫТА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ. ОЦЕНКА ОПЫТА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ

ГОСТ Р 66.1.03-2023 ОЦЕНКА ОПЫТА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ. ОЦЕНКА ОПЫТА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ

ГОСТ Р 66.1.03-2023 ОЦЕНКА ОПЫТА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ. ОЦЕНКА ОПЫТА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ

Утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2023 г. N 703-ст

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 66.1.03-2023
"ОЦЕНКА ОПЫТА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ. ОЦЕНКА ОПЫТА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Evaluation of experience and business reputation of enterprises. The national system of standards. Evaluation of experience and business reputation of subcontractors

ОКС 03.120

Дата введения - 1 сентября 2023 года

Взамен ГОСТ Р 66.1.03-2016

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Центр исследований" (ООО "Центр исследований"), Ассоциацией "Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство" (НОСТРОЙ), Автономной некоммерческой организацией "Национальное агентство мониторинга и статистики" (АНО "НАМИС")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 066 "Оценка опыта и деловой репутации предприятий"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2023 г. N 703-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 66.1.03-2016

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования, модель и критерии оценки деловой репутации генеральных подрядчиков и подрядчиков, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Стандарт позволяет обеспечить единый и объективный подход при ранжировании, рейтинговании и выборе генеральных подрядчиков и подрядчиков для различных целей, в том числе при проведении различных видов закупок, включая конкурсы, а также оценки их репутационного потенциала и финансовой успешности.

Стандарт входит в национальную систему стандартов "Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности" в соответствии с ОКВЭД2 ОК 029, относящихся к разделу F "Строительство".

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 66.0.01 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы

ОК 029 (КДЕС) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2)

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 66.0.01, [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 генеральный подрядчик: Лицо, выполняющее работы в соответствии с договором строительного подряда путем привлечения других лиц (субподрядчиков).

Примечание - Генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком за выполнение всего комплекса работ, установленных договором. В отличие от субподрядчика генподрядчик должен создать и передать заказчику весь объект в целом, а не выполнить отдельные работы.

3.1.2 подрядчик: Лицо, выполняющее работы в соответствии с договором строительного подряда самостоятельно, без привлечения к своей работе иных лиц.

3.1.3 эксперт в области строительства: Специалист, соответствующий требованиям профессионального стандарта.

Примечание - См. [2].

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ГАП - главный архитектор проекта;

ГИП - главный инженер проекта;

КФ ВВ СРО - компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации;

КФ ОДО СРО - компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации;

НРС - национальный реестр специалистов.

4 Специальные требования

4.1 Оценку опыта и деловой репутации генеральных подрядчиков и подрядчиков проводят в соответствии с руководящими принципами и порядком выполнения работ по оценке опыта и деловой репутации, представленными в ГОСТ Р 66.0.01.

Примечание - Личное дело заявителя оформляют в соответствии с приложением А. В отчет, содержащий информацию, отображающую результат оценки опыта и деловой репутации генеральных подрядчиков и подрядчиков, включают справки по формам, указанным в А.7.

4.2 Оценка опыта и деловой репутации генеральных подрядчиков и подрядчиков проводится в составе экспертной группы, состоящей из экспертов в области оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности, финансового аудитора, соответствующих требованиям ГОСТ Р 66.0.01, и эксперта в области строительства.

4.3 Экспертная оценка опыта и деловой репутации генеральных подрядчиков и подрядчиков предусматривает документальное удостоверение соответствия заявителя требованиям настоящего стандарта и расчет индекса деловой репутации с использованием факторной модели, указанной в разделе 5.

4.4 Оценка опыта и деловой репутации генеральных подрядчиков и подрядчиков проводится:

а) при наличии членства в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2.2 ст. 52 [1]);

б) отсутствии информации в реестре недобросовестных поставщиков;

в) отсутствии информации о банкротстве, ликвидации.

5 Модель оценки опыта и деловой репутации генеральных подрядчиков и подрядчиков

5.1 В факторной модели оценка опыта и деловой репутации генеральных подрядчиков и подрядчиков выражается индексом R, который определяют по формуле

R = d1x1 + d2x2 + d3x3 + d4x4 + d5x5 + d6x6, (1)

где d1, d2, d3, d4, d5, d6 - коэффициенты весомости факторов, определяемые по результатам исследований, для которых справедливо следующее: d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 = 1. Индекс деловой репутации R определяется экспертным путем таким образом, чтобы при x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6 = 100 максимальное значение индекса деловой репутации R = 100;

x1 - фактор "Финансовые ресурсы", характеризующий эффективность управления движением денежных средств, находящихся в распоряжении генеральных подрядчиков и подрядчиков;

x2 - фактор "Материально-технические ресурсы", характеризующий обеспеченность генеральных подрядчиков и подрядчиков материальными ресурсами, необходимыми для выполнения соответствующих работ и оказания услуг;

x3 - фактор "Трудовые ресурсы", характеризующий компетентность специалистов и руководителей генеральных подрядчиков и подрядчиков;

x4 - фактор "Опыт работы", характеризующий продолжительность присутствия (нахождения) генеральных подрядчиков и подрядчиков на рынке по оцениваемому виду экономической деятельности и объем выполненных работ и оказанных услуг;

Примечание - Под рынком в настоящем стандарте подразумевают систему общественных отношений, основанных на соблюдении правовых норм, возникающих между государством, заказчиком и генеральным подрядчиком, подрядчиком в процессе выполнения работ.

x5 - фактор "Репутация", характеризующий восприятие генеральных подрядчиков и подрядчиков государством, заказчиком и обществом в целом;

x6 - фактор "Управление процессами", характеризующий наличие систем менеджмента, а также мер, направленных на управление процессами, у генеральных подрядчиков и подрядчиков.

В свою очередь факторы x1 - x6 определяют через субфакторы, которые могут быть рассчитаны с использованием информации, предоставляемой заявителем.

5.2 Фактор "Финансовые ресурсы" определяют по формуле

x1 = d11x11 + d12x12 + d13x13 + d14x14 + d15x15 + d16x16 + d17x17, (2)

где d11, d12, d13, d14, d15, d16, d17 - коэффициенты весомости; d11 + d12 + d13 + d14 + d15 + d16 + d17 = 1;

x11 - субфактор "Финансовая автономия";

x12 - субфактор "Финансовая устойчивость";

x13 - субфактор "Рентабельность собственного капитала";

x14 - субфактор "Рентабельность активов по прибыли до налогообложения";

x15 - субфактор "Текущая ликвидность";

x16 - субфактор "Исполнительное производство";

x17 - субфактор "Налоги".

5.3 Фактор "Материально-технические ресурсы" определяют по формуле

x2 = x21d21 + x22d22 + x23d23 + d24x24 + d25x25, (3)

где d21, d22, d23, d24, d25 - коэффициенты весомости; d21 + d22 + d23 + d24 + d25 = 1;

x21 - субфактор "Обеспеченность собственными оборотными средствами";

x22 - субфактор "Износ основных средств";

x23 - субфактор "Риск банкротства";

x24 - субфактор "Оборачиваемость запасов";

x25 - субфактор "Доля незавершенного строительства".

5.4 Фактор "Трудовые ресурсы" определяют по формуле

x3 = d31x31 + d32x32 + d33x33 + d34x34 + d35x35 + d36x36 + d37x37 + d38x38, (4)

где d31, d32, d33, d34, d35, d36, d37, d38 - коэффициенты весомости; d31 + d32 + d33 + d34 + d35 + d36 + d37 + d38 = 1;

x31 - субфактор "Стаж работы работников";

x32 - субфактор "Стаж работы работников в штате в должности ГИП, ГАП";

x33 - субфактор "Образование работников";

x34 - субфактор "Квалификация работников";

x35 - субфактор "Количество ГИП-, ГАП-специалистов НРС (7-й уровень квалификации) в штате";

x36 - субфактор "Количество управленческих кадров в штате";

x37 - субфактор "Награды и звания";

x38 - субфактор "Нарушения при исполнении должностных обязанностей".

5.5 Фактор "Опыт работ" определяют по формуле

x4 = d41x41 + d42x42 + d43x43 + d44x44 + d45x45 + d46x46 + d47x47 + d48x48, (5)

где d41, d42, d43, d44, d45, d46, d47, d48 - коэффициенты весомости; d41 + d42 + d43 + d44 + d45 + d46 + d47 + d48 = 1;

x41 - субфактор "Добросовестность";

x42 - субфактор "Добросовестность выполнения условий контрактов";

x43 - субфактор "Период профессиональной деятельности";

x44 - субфактор "Период деятельности";

x45 - субфактор "Доля государственного заказа";

x46 - субфактор "Объем обязательств по выполненным государственным заказам";

x47 - субфактор "Доля договоров генерального подряда";

x48 - субфактор "Доля исполненных обязательств по договорам подряда".

5.6 Фактор "Репутация" определяют по формуле

x5 = d51x51 + d52x52 + d53x53 + d54x54 + d55x55 + d56x56 + d57x57, (6)

где d51, d52, d53, d54, d55, d56, d57 - коэффициенты весомости; d51 + d52 + d53 + d54 + d55 + d56 + d57 = 1;

x51 - субфактор "Цитируемость";

x52 - субфактор "Наличие сайта";

x53 - субфактор "Арбитражная практика";

x54 - субфактор "Отзывы";

x55 - субфактор "Отношение КФ ОДО СРО к выручке организации";

x56 - субфактор "Выплаты из КФ ВВ СРО";

x57 - субфактор "Выплаты из КФ ОДО СРО".

5.7 Фактор "Управление процессами" определяют по формуле

x6 = d61x61 + d62x62 + d63x63 + d64x64 + d65x65 + d66x66, (7)

где d61, d62, d63, d64, d65, d66 - коэффициенты весомости; d61 + d62 + d63 + d64 + d65 + d66 = 1;

x61 - субфактор "Сертифицированная система менеджмента";

x62 - субфактор "Документированное управление качеством";

x63 - субфактор "Применение риск-ориентированного подхода";

x64 - субфактор "Применение дисциплинарных мер воздействия";

x65 - субфактор "Страхование риска ответственности";

x66 - субфактор "Страхование гражданской ответственности".

5.8 Методология оценки опыта и деловой репутации генеральных подрядчиков и подрядчиков и описание субфакторов представлены в приложении Б.

Приложение А

(обязательное)

Порядок формирования личного дела заявителя

А.1 Копии документов, полученные в рамках проведения работ по оценке опыта и деловой репутации генеральных подрядчиков и подрядчиков, должны быть сформированы в личном деле в блоках по своему назначению, содержанию и цели представления.

Перечень документов, необходимых для проведения работ по оценке опыта и деловой репутации генеральных подрядчиков и подрядчиков, приведен в А.1.1 - А.1.8.

А.1.1 Блок 1

Документы, подтверждающие правоспособность заявителя:

- копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН/ОГРНИП);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

- выписка из Единого государственного реестра (ЕГРЮЛ/ЕГРИП), выданная не ранее 30 календарных дней до даты начала выездной экспертизы;

- копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является заявитель;

- копия приказа о назначении на должность единоличного исполнительного органа (руководителя);

- копия учредительного договора (при наличии)/решения о создании генерального подрядчика, подрядчика/протокола общего собрания о создании юридического лица;

- копия Устава в действующей редакции;

- копии свидетельств, лицензий, сертификатов и прочих документов, подтверждающих право организации на осуществление строительства, в том числе отдельных видов объектов (при наличии);

- копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя (при необходимости).

Каждый лист копий документов, представленных в составе блока 1, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

А.1.2 Блок 2

Документы, подтверждающие наличие, уровень образования и квалификации трудовых ресурсов заявителя:

- копия актуального штатного расписания;

- копия приказа об утверждении/введении в действие штатного расписания;

- копия утвержденной организационной структуры (при наличии);

- копии приказов/распоряжений о приеме/переводе работников на работу;

- копии трудовых договоров;

- копии трудовых книжек (все листы);

- копии дипломов о присуждении ученых степеней (кандидата наук, доктора наук);

- копии дипломов об образовании (среднем профессиональном, бакалавра, специалиста, магистра);

- копии удостоверений о присвоении почетных званий Российской Федерации;

- копии документов, отражающих уровень квалификации работников заявителя (аттестаты о присвоении ученых званий доцента или профессора; удостоверения, свидетельства о повышении квалификации; дипломы о дополнительном образовании; дипломы о профессиональной переподготовке; документы, подтверждающие независимую оценку квалификации, документы о присвоении ведомственных наград; почетные грамоты и т.п.);

- оригинал справки по форме N 1 "Сведения об образовании, квалификации и опыте работников, привлекаемых заявителем с целью выполнения работ/оказания услуг по управлению строительством".

Сведения, оригиналы и копии документов предоставляют только на работников (руководителей, специалистов, рабочих) заявителя, непосредственно участвующих в выполнении работ.

Оригиналы документов, представленные в составе блока 2, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).

Каждый лист копии документа, представленного в составе блока 2, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

Последний лист каждой копии трудовой книжки должен быть заверен следующим образом:

- ниже последней записи в трудовой книжке работника руководителем организации, руководителем отдела кадров или иным уполномоченным лицом заявителя должна быть сделана надпись: "Работает по настоящее время";

- под надписью должны быть проставлены: должность лица, сделавшего надпись, личная подпись с расшифровкой (инициалы, фамилия), дата заверения, печать заявителя (при наличии).

А.1.3 Блок 3

Документы, подтверждающие наличие опыта работы заявителя по строительству:

- оригинал справки по форме N 2 "Сведения об опыте выполнения работ по строительству";

- копии документов, подтверждающих сведения, указанные в справке по форме N 2 (копии договоров строительного подряда, дополнительных соглашений, документов, подтверждающих факт выполнения работ/части работ);

- копии отзывов от профильных органов государственной и муниципальной власти.

Справки по форме N 2 должны быть сформированы отдельно за каждый год деятельности заявителя. Сведения в форме должны быть представлены в обратном хронологическом порядке и отсортированы по дате заключения договоров.

В целях подтверждения наличия опыта работы по строительству заявитель должен указать не менее одного, но не более десяти исполненных договоров строительного подряда в справке по форме N 2 за каждый год, анализируемый экспертами. Экспертная комиссия вправе самостоятельно выбрать договоры, которые, по ее мнению, наилучшим образом характеризуют имеющийся опыт. Заявитель может включать в справки частично завершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

При этом в каждой справке необходимо указать общий объем выполненных работ по строительству за анализируемый год, выраженный в тысячах рублей без учета НДС. Заявитель должен иметь возможность подтвердить указанные объемы работ в случае необходимости.

Для подтверждения сведений, указанных в справке по форме N 2, заявитель должен предоставить заверенные в установленном порядке копии договоров, дополнительных соглашений, документов, подтверждающих факт выполнения работ по строительству.

Допускается предоставление заверенных в установленном порядке копий отдельных листов перечисленных выше документов.

Предоставление копий отдельных листов перечисленных выше документов допускается только при наличии возможности у членов экспертной комиссии удостовериться в полноте и подлинности оригиналов документов.

Представленные копии листов должны содержать следующую информацию: реквизиты договора, предмет договора, стоимость договора, сроки выполнения работ, сведения о подписантах со стороны заказчика и генерального подрядчика, подрядчика, сведения о заказчике и генеральном подрядчике, подрядчике, печати и подписи сторон. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, должны содержать следующую информацию: реквизиты договора, перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ, стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ, сведения о подписантах со стороны заказчика и генерального подрядчика, подрядчика, сведения о заказчике и генеральном подрядчике, подрядчике, печати и подписи сторон.

На основании представленных копий документов у экспертов должна быть возможность сделать однозначный вывод об их ключевых составляющих, являющихся предметом оценки.

Оригиналы документов, представленные в составе блока 3, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).

Каждый лист копии документа, представленного в составе блока 3, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

А.1.4 Блок 4

Судебная практика заявителя:

- оригинал справки по форме N 5 "Сведения об участии в судебных разбирательствах";

- копии вступивших в силу решений суда не в пользу заявителя, выступающего в качестве ответчика (третьего лица на стороне ответчика).

Оригиналы документов, представленные в составе блока 4, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).

Каждый лист копии документа, представленного в составе блока 4, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

А.1.5 Блок 5

Сведения об упоминании заявителя в СМИ:

- оригинал справки по форме N 6 "Упоминания в СМИ";

- копии документов, подтверждающих сведения, указанные в форме N 6 (копии упоминаний, статей и т.п. на бумажном носителе).

Оригиналы документов, представленные в блоке 5, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).

Каждый лист копии документа, представленного в блоке 5, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

А.1.6 Блок 6

Документирование сведений об объектах и основных средствах (материально-технической базе) заявителя:

- в рамках проведения выездной экспертизы членам экспертной комиссии необходимо осуществить фотографирование производственных, офисных, складских, прочих площадок, объектов и мест выполнения работ по строительству;

- в рамках проведения выездной экспертизы членам экспертной комиссии необходимо осуществить фотографирование техники и оборудования, принадлежащих на законных основаниях заявителю и используемых им для выполнения работ по строительству.

Выезд членов экспертной комиссии для проведения документирования (фотографирования) организует и обеспечивает заявитель.

Фотографии, полученные в процессе сертификации, должны быть распечатаны и включены в личное дело заявителя. Допускается цветная, черно-белая печать, а также печать в градациях серого.

А.1.7 Блок 7

Сведения об управлении процессами:

а) сведения о системах менеджмента (при наличии):

- сертификаты систем менеджмента;

- приказы о назначении руководителя или руководства по качеству (менеджера по качеству), о разработке и внедрении в организации систем менеджмента;

- документированная информация о системах менеджмента заявителя.

Документированную информацию, содержащую в себе требования систем менеджмента, оформляют в виде единого документа или в виде совокупности документов с учетом следующих основных элементов:

- политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в руководство по качеству)/экологическая политика/политика в области охраны здоровья и безопасности труда;

- руководство по качеству/руководство по экологическому менеджменту (при наличии);

- структурная схема заявителя;

- структурная схема службы качества заявителя (если она не включена в общую структурную схему организации);

- перечень документов систем менеджмента заявителя;

- цели в области качества (экологические цели/цели в области охраны здоровья и безопасности труда) и планы по их достижению;

- программа внутренних проверок систем менеджмента в организации и документы, подтверждающие ее выполнение;

- документы по проведению анализа систем менеджмента со стороны руководства организации;

б) копии договоров о страховании риска ответственности за нарушение заявителем условий заключаемых договоров, а также договоров страхования гражданской ответственности заявителя (при наличии);

в) копии протоколов СРО по вопросу применения риск-ориентированного подхода и дисциплинарных мер воздействия в отношении заявителя (при наличии).

Оригиналы документов, представленные в блоке 7, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).

Каждый лист копии документа, представленного в блоке 7, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

А.1.8 Блок 8

Документы, отражающие имущественное и финансовое положение заявителя:

- бухгалтерский баланс за каждый год проверяемого периода;

- отчет о финансовых результатах за каждый год проверяемого периода;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за каждый год проверяемого периода;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за каждый квартал всех годов проверяемого периода;

- оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам (общая) на 31 декабря каждого года проверяемого периода;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 "Основные средства" на 31 декабря каждого года проверяемого периода;

- анализ счета 68.2 по корреспондирующим субсчетам за каждый квартал каждого года проверяемого периода (к каждой декларации НДС);

- выписка из книги покупок и книги продаж с итоговой строкой (т.е. копия последней страницы за каждый квартал проверяемого периода);

- справка об остатках на расчетных счетах на 31 декабря каждого года проверяемого периода;

- уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленных подразделений или недвижимости;

- решения о выплате дивидендов (при наличии);

- справка о фактически осуществляемых видах экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2 ОК 029;

- инвентарная карточка учета объекта основных средств ОС-6;

- инвентарная карточка группового учета основных средств ОС-9 (при наличии);

- акт о выявленных дефектах оборудования ОС-11 (при наличии);

- копии иных документов в соответствии с требованиями системы стандартов.

Оригиналы документов, представленные в блоке 8, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).

Каждый лист копии документа, представленного в блоке 8, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

А.2 При подписании оригиналов документов, заверении копий документов, представленных в А.1, уполномоченным лицом необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего полномочия данного лица, имеющего право действовать от имени заявителя, либо копию такого документа, заверенную подписью руководителя и скрепленную оттиском печати заявителя (при наличии).

А.3 При отсутствии возможности предоставить какой-либо из перечисленных в А.1 документов (копию документа) необходимо оформить справку в свободной форме с указанием причин, по которым предоставление документа либо его копии не представляется возможным. Справка должна быть оформлена на официальном бланке, подписана руководителем либо уполномоченным лицом и скреплена печатью заявителя (при наличии).

А.4 При недостаточности представленных заявителем документов для расчета индекса деловой репутации орган по сертификации вправе запросить иные документы, необходимые для определения конкретных субфакторов. Такие документы в обязательном порядке включают в состав личного дела заявителя и отражают в отчете по сертификации.

А.5 Рассматриваемым периодом деятельности заявителя для экспертной комиссии является весь срок существования организации. Если заявитель присутствует на рынке выполнения работ по строительству более трех календарных лет, рассматриваемым периодом являются три календарных года, предшествующие моменту оценки.

А.6 Личное дело заявителя должно формироваться в виде подлинника на бумажном носителе и в виде аутентичной копии на электронном носителе.

А.7 Формы справок для выполнения работ по оценке опыта и деловой репутации

ФОРМА N 1

Наименование заявителя:

___________________________________________________________________________ 

ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя:

___________________________________________________________________________ 

         Сведения об образовании, квалификации и опыте работников,

             привлекаемых заявителем с целью выполнения работ

                             по строительству 

Общее количество работников заявителя: ____________________________________


N п/п

ФИО работника (полностью)

Должность

Характер работы (основное место работы/по совместительству)

Общий трудовой стаж по оцениваемому виду деятельности заявителя

Образование (ученая степень, диплом)

Квалификация (почетные звания, ученые звания, удостоверения, аттестаты, сертификаты, награды, почетные грамоты и др.)

Год рождения

Управленческий персонал

1

Указать полностью фамилию, имя, отчество работника заявителя

Указать должность работника в соответствии с приказом/распоряжением о приеме/переводе работника на работу и утвержденным штатным расписанием

Указать характер работы в соответствии с приказом/распоряжением о приеме/переводе работника на работу

Указать общий трудовой стаж работника заявителя в отрасли (по оцениваемому виду деятельности) в формате:

N лет

N месяцев

Указать сведения об образовании работника заявителя в следующем порядке:

1) сведения о наличии ученой степени (диплом кандидата наук, диплом доктора наук);

2) сведения об образовании (диплом бакалавра/магистра/специалиста, диплом о среднем профессиональном образовании);

3) дипломы о дополнительном (к высшему) образовании;

4) дипломы о профессиональной переподготовке.

Реквизиты документов об образовании необходимо указать в следующем порядке:

- наименование документа;

- серия и номер документа;

- наименование учебного учреждения;

- дата выдачи/присуждения;

- специальность/ученая степень;

- квалификация

1) Указать сведения о квалификации работника заявителя в следующем порядке:

- почетные звания;

- ученые звания (аттестат доцента/профессора);

- удостоверения/свидетельства о повышении квалификации/документы, подтверждающие независимую оценку квалификации;

- почетные грамоты;

- другое.

Реквизиты документов об уровне квалификации необходимо указать в следующем порядке:

- наименование документа;

- серия и номер документа;

- наименование учебного учреждения/учреждения, выдавшего документ;

- дата выдачи/присуждения/срок прохождения;

- специальность/ученая степень;

- квалификация

2

...

Специалисты

1

2

...

ИТОГО: общий стаж работников (в годах)

________________________________ ________________________ __________ ________________

(должность уполномоченного лица) (наименование заявителя) (подпись)       (ФИО) 

                                                              М.П.

Примечания

1 Форму следует оформить на официальном (фирменном) бланке заявителя.

2 Поля формы необходимо заполнить в соответствии с инструкциями, приведенными по тексту формы.

3 В данной форме приводят сведения о специалистах заявителя, которые непосредственно участвуют в выполнении работ по строительству.

4 Сведения, приведенные в форме, подтверждают копиями, заверенными подписью уполномоченного лица и оттиском печати заявителя (при наличии), следующих документов: документа об избрании/назначении на должность единоличного исполнительного органа (руководителя); документ о продлении полномочий единоличного исполнительного органа (руководителя); документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя (при необходимости); штатного расписания; приказа об утверждении штатного расписания; приказов/распоряжений о приеме/переводе работников на работу; трудовых договоров; трудовых книжек; документов об образовании и уровне квалификации работников.

5 Форма должна быть подписана руководителем заявителя или уполномоченным лицом и скреплена оттиском печати заявителя (при наличии).

6 Общий стаж работников (в годах) рассчитывают в соотношении суммы общего стажа каждого сотрудника (в соответствии с занимаемой им должностью) к общему количеству работников заявителя, учтенных в рамках проведения работ по оценке опыта и деловой репутации, - image001.png, где xi - сумма общего стажа работников, n - общее количество работников.

ФОРМА N 2

Наименование заявителя:

___________________________________________________________________________ 

ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя:

___________________________________________________________________________ 

            Сведения об опыте выполнения работ по строительству

                                за ____ год 

Объем   выполненных   работ   по   строительству  за  ________________  год

(тыс. руб. без НДС): ______________________________________________________

N п/п

Реквизиты договора (номер, дата заключения)

Наименование заказчика (реквизиты, адрес, контактный телефон заказчика, контактное лицо)

Предмет договора

Регион деятельности

Срок выполнения работ по договору

Сумма договора (тыс. руб. без НДС)

Сумма и реквизиты закрывающих документов (сумма, наименование, номер и дата документа, подтверждающего выполнение работ/части работ по договору)

Наличие прилагаемых отзывов от заказчиков (есть/нет)

1

Указать номер договора, дату заключения.

Справки формируются по дате заключения договоров

Указать наименование заказчика, адрес, ИНН.

Указать контактное лицо по договору со стороны заказчика, к которому могут обратиться эксперты для получения отзыва о заявителе

Указать предмет договора. Предмет договора должен соответствовать оцениваемому виду деятельности.

При необходимости предоставить копии приложений к договору, позволяющие сделать однозначный вывод о принадлежности его предмета к оцениваемому виду деятельности (ТЗ, календарный план, сметы и пр.)

Указать регион выполнения работ

Указать полностью сроки начала и окончания выполнения работ в соответствии с условиями договора

Указать сумму по договору в тыс. руб. без НДС

Указать сумму, наименование, номер и дату документа, подтверждающего выполнение работ/части работ по договору.

Если документов несколько, указать каждый

Указать наличие или отсутствие отзывов.

В случае наличия приложить заверенные копии отзывов

2

Примечания

1 Форму следует оформить на официальном (фирменном) бланке заявителя.

2 Форма заполняется отдельно на каждый год деятельности заявителя.

3 Сведения в форме должны быть представлены в обратном хронологическом порядке и отсортированы по дате заключения договоров.

4 Поля формы необходимо заполнить в соответствии с инструкциями, приведенными по тексту формы.

5 В данной форме приводят сведения об опыте выполнения работ по строительству.

6 Сведения, приведенные в форме, подтверждаются копиями, заверенными подписью уполномоченного лица и оттиском печати заявителя, следующих документов: договоров (при необходимости приложений к договорам), дополнительных соглашений, документов, подтверждающих факт выполнения работ.

7 Форма должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена оттиском печати заявителя (при наличии).

ФОРМА N 3

Наименование заявителя:

___________________________________________________________________________ 

ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя:

___________________________________________________________________________

Сведения об участии в судебных разбирательствах

N п/п

Номер дела

Дата решения

Наименование судебного органа, место нахождения

Истец (наименование контрагента, предмет спора)

Решение

1

Указать номер дела

Указать дату вынесения/объявления решения

Указать наименование судебного органа и место его нахождения

Указать наименование истца, кратко изложить предмет спора

Указать решение судебного органа

2

Примечания

1 Форму следует оформить на официальном (фирменном) бланке заявителя.

2 В данной форме приводят сведения о вступивших в силу решениях суда не в пользу заявителя, выступающего в качестве ответчика (третьего лица на стороне ответчика).

3 Форма должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена оттиском печати заявителя (при наличии).

ФОРМА N 4

Наименование заявителя:

___________________________________________________________________________

ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя:

___________________________________________________________________________

Сведения об упоминании в СМИ

N п/п

Название источника

Название статьи

Интернет-ссылка или номер печатного издания

1

Указать название источника

Указать название статьи, дату ее публикации

Указать интернет-ссылку, номер печатного издания и дату

2

Примечания

1 Форму следует оформить на официальном (фирменном) бланке заявителя.

2 В данной форме приводят сведения об упоминании о заявителе в средствах массовой информации.

3 Форма должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена оттиском печати заявителя (при наличии).

Приложение Б

(обязательное)

Методология оценки опыта и деловой репутации генеральных подрядчиков и подрядчиков

Б.1 Применяемые для целей оценки значения коэффициентов весомости факторов и субфакторов указаны в таблице Б.1.

Таблица Б.1


Коэффициент весомости

d1

d11

d12

d13

d14

d15

d16

d17

d2

d21

d22

d23

d24

d25

d3

d31

d32

d33

d34

d35

d36

d37

d38

Числовое значение

0,04

0,23

0,23

0,19

0,04

0,12

0,15

0,04

0,1

0,33

0,2

0,07

0,13

0,27

0,24

0,09

0,11

0,23

0,2

0,11

0,17

0,06

0,03

Окончание таблицы Б.1

Коэффициент весомости

d4

d41

d42

d43

d44

d45

d46

d47

d48

d5

d51

d52

d53

d54

d55

d56

d57

d6

d61

d62

d63

d64

d65

d66

Числовое значение

0,29

0,19

0,08

0,17

0,03

0,22

0,14

0,11

0,06

0,14

0,04

0,04

0,26

0,19

0,22

0,11

0,14

0,19

0,14

0,04

0,1

0,19

0,29

0,24

Б.2 В настоящем разделе указана методика расчета отдельных субфакторов в составе факторной модели, при этом применены следующие сокращения: МиБ - микробизнес, МаБ - малый бизнес, СБ - средний бизнес, КБ - крупный бизнес. Категории субъектов предпринимательской деятельности определяют в соответствии с [3]. Крупным бизнесом считаются предприятия, доход которых свыше 2 млрд руб.

Б.2.1 Субфактор x11 "Финансовая автономия" отражает долю активов заявителя, которые покрываются за счет собственного капитала.

Субфактор x11 "Финансовая автономия" определяют по таблице Б.2 в зависимости от значения финансовой автономии KFA и категории заявителя. Значение финансовой автономии KFA вычисляют по формуле

image002.png, (Б.1)

где E - собственный капитал;

A - суммарные активы.

Таблица Б.2


x11

0

20

40

60

80

100

Значение KFA для МиБ

KFA <0,0006

0,0006 ≤ KFA <0,001

0,001 ≤ KFA <0,0018

0,0018 ≤ KFA <0,0037

0,0037 ≤ KFA <0,0134

KFA ≥ 0,0134

Значение KFA для МаБ

KFA <0,0002

0,0002 ≤ KFA <0,0003

0,0003 ≤ KFA <0,0005

0,0005 ≤ KFA <0,0011

0,0011 ≤ KFA <0,0058

KFA ≥ 0,0058

Значение KFA для СБ

KFA <0,0001

0,0001 ≤ KFA <0,0002

0,0002 ≤ KFA <0,0007

0,0007 ≤ KFA <0,0039

0,0039 ≤ KFA <0,032

KFA ≥ 0,032

Значение KFA для КБ

KFA <0,0001

0,0001 ≤ KFA <0,0005

0,0005 ≤ KFA <0,0037

0,0037 ≤ KFA <0,0251

0,0251 ≤ KFA <0,1471

KFA ≥ 0,1471

Б.2.2 Субфактор x12 "Финансовая устойчивость" отражает, какая часть активов финансируется за счет устойчивых источников, т.е. долю тех источников финансирования, которые заявитель может использовать в своей деятельности длительное время. Субфактор x12 "Финансовая устойчивость" определяют по таблице Б.3 в зависимости от значения финансовой устойчивости KFS и категории заявителя. Значение финансовой устойчивости KFS вычисляют по формуле

image003.png, (Б.2)

где E - собственный капитал;

D - долгосрочные обязательства;

A - суммарные активы.

Таблица Б.3


x12

0

20

40

60

80

100

Значение KFS для МиБ

KFS <0,0016

0,0016 ≤ KFS <0,0036

0,0036 ≤ KFS <0,0129

0,0129 ≤ KFS <0,056

0,056 ≤ KFS <0,2019

KFS ≥ 0,2019

Значение KFS для МаБ

KFS <0,001

0,001 ≤ KFS <0,0059

0,0059 ≤ KFS <0,0268

0,0268 ≤ KFS <0,0764

0,0764 ≤ KFS <0,1937

KFS ≥ 0,1937

Значение KFS для СБ

KFS <0,0053

0,0053 ≤ KFS <0,0187

0,0187 ≤ KFS <0,0534

0,0534 ≤ KFS <0,1178

0,1178 ≤ KFS <0,2608

KFS ≥ 0,2608

Значение KFS для КБ

KFS <0,0263

0,0263 ≤ KFS <0,0671

0,0671 ≤ KFS <0,1469

0,1469 ≤ KFS <0,266

0,266 ≤ KFS <0,4839

KFS ≥ 0,4839

Б.2.3 Субфактор x13 "Рентабельность собственного капитала" позволяет оценить эффективность использования собственных средств заявителя, вложенных в деятельность. Субфактор x13 "Рентабельность собственного капитала" определяют по таблице Б.4 в зависимости от значения рентабельности собственного капитала KRE и категории заявителя. Значение рентабельности собственного капитала KRE вычисляют по формуле

image004.png, (Б.3)

где GPN - чистая прибыль;

E̅ - средний размер собственного капитала.

Таблица Б.4


x13

0

25

50

100

Значение KRE для МиБ

KRE <0%

0% ≤ KRE <113%

113% ≤ KRE <820%

KRE ≥ 820%

Значение KRE для МаБ

KRE <9%

9% ≤ KRE <592%

592% ≤ KRE <3230%

KRE ≥ 3230%

Значение KRE для СБ

KRE <4%

4% ≤ KRE <217%

217% ≤ KRE <1689%

KRE ≥ 1689%

Значение KRE для КБ

KRE <0%

0% ≤ KRE <16%

16% ≤ KRE <243%

KRE ≥ 243%

Б.2.4 Субфактор x14 "Рентабельность активов по прибыли до налогообложения" отражает общую отдачу от использования каждого рубля, вложенного в основные средства заявителя, т.е. насколько эффективное это вложение средств. Субфактор x14 "Рентабельность активов по прибыли до налогообложения" определяют по таблице Б.5 в зависимости от значения рентабельности активов по прибыли до налогообложения KR и категории заявителя. Значение рентабельности активов по прибыли до налогообложения KR вычисляют по формуле

image005.png, (Б.4)

где Gp - прибыль до налогообложения;

A̅ - средняя величина активов.

Таблица Б.5


x14

0

20

40

60

80

100

Значение KR для МиБ

KR <0,98%

0,98% ≤ KR <2,51%

2,51% ≤ KR <5,61%

5,61% ≤ KR <12,71%

12,71% ≤ KR <29,98%

KR ≥ 29,98%

Значение KR для МаБ

KR <1,55%

1,55% ≤ KR <3,15%

3,15% ≤ KR <5,97%

5,97% ≤ KR <11,73%

11,73% ≤ KR <24,38%

KR ≥ 24,38%

Значение KR для СБ

KR <1,6%

1,6% ≤ KR <3,17%

3,17% ≤ KR <5,68%

5,68% ≤ KR <10,16%

10,16% ≤ KR <19,59%

KR ≥ 19,59%

Значение KR для КБ

KR <1,38%

1,38% ≤ KR <2,92%

2,92% ≤ KR <5,44%

5,44% ≤ KR <9,37%

9,37% ≤ KR <16,42%

KR ≥ 16,42%

Б.2.5 Субфактор x15 "Текущая ликвидность" - способность заявителя погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет оборотных активов. Чем значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Показатель учитывает, что не все активы можно реализовать в срочном порядке. Субфактор x15 "Текущая ликвидность" определяют по таблице Б.6 в зависимости от значения текущей ликвидности KL и категории заявителя. Значение текущей ликвидности KL вычисляют по формуле

image006.png, (Б.5)

где AL - сумма оборотных активов;

PS - краткосрочные пассивы.

Таблица Б.6


x15

0

20

40

60

80

100

Значение KL для МиБ

KL <93%

93% ≤ KL <103%

103% ≤ KL <113%

113% ≤ KL <132%

132% ≤ KL <182%

KL ≥ 182%

Значение KL для МаБ

KL <94%

94% ≤ KL <103%

103% ≤ KL <111%

111% ≤ KL <127%

127% ≤ KL <158%

KL ≥ 158%

Значение KL для СБ

KL <91%

91% ≤ KL <102%

102% ≤ KL <110%

110% ≤ KL <121%

121% ≤ KL <143%

KL ≥ 143%

Значение KL для КБ

KL <82%

82% ≤ KL <101%

101% ≤ KL <111%

111% ≤ KL <126%

126% ≤ KL <146%

KL ≥ 146%

Б.2.6 Субфактор x16 "Исполнительное производство" показывает уровень задолженности заявителя по исполнительным производствам в целях выявления задолженности, обязательной к взысканию. Определяют как сумму всех задолженностей заявителя, указанных в банке исполнительных производств ФССП России по отношению к собственному капиталу. Субфактор x16 "Исполнительное производство" определяют по таблице Б.7 в зависимости от значения исполнительного производства KTL и категории заявителя. Значение исполнительного производства KTL вычисляют по формуле

image007.png, (Б.6)

где TL - сумма всех задолженностей, указанных в банке исполнительных производств ФССП России;

E - собственный капитал.

Таблица Б.7


x16

100

80

60

40

20

0

Значение KTL

KTL <0,1

0,1 ≤ KTL <0,2

0,2 ≤ KTL <0,3

0,3 ≤ KTL <0,4

0,4 ≤ KTL <0,5

KTL ≥ 0,5

Б.2.7 Субфактор x17 "Налоги" отражает долю выручки заявителя, которая в среднем приходится на уплату налогов и обязательных взносов в бюджет (данные налоговой отчетности). Субфактор x17 "Налоги" определяют по таблице Б.8 в зависимости от значения налогов KT и категории заявителя. Значение налогов KT вычисляют по формуле

image008.png (Б.7)

где Gp - прибыль до налогообложения;

GPN - чистая прибыль;

R - выручка.

Таблица Б.8

x17

0

25

50

100

Значение KT

KT <0,3

0,3 ≤ KT <0,6

0,62 ≤ KT <0,9

KT ≥ 0,9

Б.2.8 Субфактор x21 "Обеспеченность собственными оборотными средствами" отражает долю оборотных активов заявителя, финансируемых за счет собственных средств. Субфактор x21 "Обеспеченность собственными оборотными средствами" определяют по таблице Б.9 в зависимости от значения обеспеченности собственными оборотными средствами KSOS и категории заявителя. Значение обеспеченности собственными оборотными средствами KSOS вычисляют по формуле

image009.png, (Б.8)

где E - собственный капитал;

DO - долгосрочные обязательства;

VOA - внеоборотные активы;

AL - сумма оборотных активов.

Таблица Б.9


x21

0

20

40

60

80

100

Значение KSOS для МиБ

Ksos <-1%

-1% ≤ Ksos <3%

3% ≤ Ksos <12%

12% ≤ Ksos <27%

27% ≤ Ksos <50%

Ksos ≥ 50%

Значение KSOS для МаБ

Ksos <-4%

-4% ≤ Ksos <3%

3% ≤ Ksos <10%

10% ≤ Ksos <21%

21% ≤ Ksos <37%

Ksos ≥ 37%

Значение KSOS для СБ

Ksos <-5%

-5% ≤ Ksos <2%

2% ≤ Ksos <9%

9% ≤ Ksos <18%

18% ≤ Ksos <30%

Ksos ≥ 30%

Значение KSOS для КБ

Ksos <-10%

-10% ≤ Ksos <1%

1% ≤ Ksos <10%

10% ≤ Ksos <21%

21% ≤ Ksos <32%

Ksos ≥ 32%

Б.2.9 Субфактор x22 "Износ основных средств" отражает степень физического износа основных средств заявителя. Субфактор x22 "Износ основных средств" определяют по таблице Б.10 в зависимости от значения износа основных средств KA и категории заявителя. Значение износа основных средств KA вычисляют по формуле

image010.png, (Б.9)

где Sa - сумма износа (амортизации);

S - балансовая стоимость основных средств.

Таблица Б.10


x22

100

80

60

40

20

0

Значение KA

KA <0,15

0,15 ≤ KA <0,25

0,25 ≤ KA <0,35

0,35 ≤ KA <0,45

0,45 ≤ KA <0,55

KA ≥ 0,55

Б.2.10 Субфактор x23 "Риск банкротства" отражает способность заявителя расплачиваться по краткосрочным обязательствам при условии благоприятной реализации запасов. Значения x23 "Риск банкротства" определяют в зависимости от категории заявителя по таблице Б.11. Значение риска банкротства KB вычисляют по формуле

image011.png, (Б.10)

где i - запасы и НДС;

AL - наиболее ликвидные активы;

PS - краткосрочные обязательства;

A - суммарные активы.

Таблица Б.11


x23

0

20

40

60

80

100

Значение KB для МиБ

KB <0,0353

0,0353 ≤ KB <0,119

0,119 ≤ KB <0,2505

0,2505 ≤ KB <0,4416

0,4416 ≤ KB <0,661

KB ≥ 0,661

Значение KB для МаБ

KB <0,025

0,025 ≤ KB <0,0889

0,0889 ≤ KB <0,1817

0,1817 ≤ KB <0,3048

0,3048 ≤ KB <0,4593

KB ≥ 0,4593

Значение KB для СБ

KB <0,0146

0,0146 ≤ KB <0,072

0,072 ≤ KB <0,1492

0,1492 ≤ KB <0,239

0,239 ≤ KB <0,3544

KB ≥ 0,3544

Значение KB для КБ

KB <0,0073

0,0073 ≤ KB <0,0667

0,0667 ≤ KB <0,1389

0,1389 ≤ KB <0,2199

0,2199 ≤ KB <0,3143

KB ≥ 0,3143

Б.2.11 Субфактор x24 "Оборачиваемость запасов" отражает степень использования среднего остатка запасов у заявителя. Значения x24 "Оборачиваемость запасов" определяют в зависимости от категории заявителя по таблице Б.12. Значение оборачиваемости запасов KRI вычисляют по формуле

image012.png, (Б.11)

где COGS - себестоимость продаж;

I - среднегодовой остаток запасов.

Таблица Б.12


x24

0

20

40

60

80

100

Значение KRI для МиБ

KRI <0,7

0,7 ≤ KRI <1,2

1,2 ≤ KRI <1,7

1,7 ≤ KRI <2,3

2,3 ≤ KRI <3,4

KRI ≥ 3,4

Значение KRI для МаБ

KRI <1,1

1,1 ≤ KRI <1,5

1,5 ≤ KRI <2

2 ≤ KRI <2,5

2,5 ≤ KRI <3,2

KRI ≥ 3,2

Значение KRI для СБ

KRI <1,3

1,3 ≤ KRI <1,6

1,6 ≤ KRI <2

2 ≤ KRI <2,5

2,5 ≤ KRI <3,2

KRI ≥ 3,2

Значение KRI для КБ

KRI <1,3

1,3 ≤ KRI <1,6

1,6 ≤ KRI <2

2 ≤ KRI <2,4

2,4 ≤ KRI <3,1

KRI ≥ 3,1

Б.2.12 Субфактор x25 "Доля незавершенного строительства" отражает долгосрочные вложения заявителя в работы по строительству. Значения x25 "Доля незавершенного строительства" определяют в зависимости от категории заявителя по таблице Б.13. Значение доли незавершенного строительства KOS вычисляют по формуле

image013.png, (Б.12)

где CIP - незавершенное строительство;

A - суммарные активы.

Таблица Б.13


x25

0

20

40

60

80

100

Значение KOS для МиБ

-

-

KOS <0,9%

0,9% ≤ KOS <4,1%

4,1% ≤ KOS <11,36%

KOS ≥ 11,36%

Значение KOS для МаБ

KOS <1,43%

1,43% ≤ KOS <3,73%

3,73% ≤ KOS <7,24%

7,24% ≤ KOS <12,59%

12,59% ≤ KOS <21,13%

KOS ≥ 21,13%

Значение KOS для СБ

KOS <3,05%

3,05% ≤ KOS <5,93%

5,93% ≤ KOS <10,79%

10,79% ≤ KOS <17,48%

17,48% ≤ KOS <28,51%

KOS ≥ 28,51%

Значение KOS для КБ

KOS <6,34%

6,34% ≤ KOS <12,6%

12,6% ≤ KOS <20,35%

20,35% ≤ KOS <30,63%

30,63% ≤ KOS <46,96%

KOS ≥ 46,96%

Б.2.13 Субфактор x31 "Стаж работы работников" отражает стаж работы и практический опыт работников заявителя (руководящий состав и специалисты), непосредственно участвующих в выполнении работ по оцениваемому виду деятельности.

Примечание - При расчете настоящего субфактора учитывается стаж работы работников в профессиональной деятельности согласно занимаемой должности у заявителя.

Значение x31 "Стаж работы работников" определяют по таблице Б.14. Значение стажа работы работников CE вычисляют по формуле

image014.png, (Б.13)

где ypi - стаж работы i-го работника по оцениваемому виду деятельности в годах;

L - количество работников, учитываемых при расчете данного субфактора.

Таблица Б.14


x31

0

20

40

60

80

100

Значение CE

CE <2

2 ≤ CE <4

4 ≤ CE <6

6 ≤ CE <8

8 ≤ CE <10

CE ≥ 10

Б.2.14 Субфактор x32 "Стаж работы работников в штате в должности ГИП, ГАП" отражает средний стаж работников в штате заявителя в должности ГИП и ГАП. Значения x32 "Стаж работы работников в штате в должности ГИП, ГАП" определяют по таблице Б.15. Значение стажа работы работников в штате в должности ГИП, ГАП CEGIP вычисляют по формуле

image015.png, (Б.14)

где ypi - стаж работы i-го ГИПа и/или ГАПа по оцениваемому виду деятельности в годах;

Lg - количество ГИПов и ГАПов.

Таблица Б.15


x32

0

20

40

60

80

100

Значение CEGIP

CEGIP <4

4 ≤ CEGIP <6

6 ≤ CEGIP <8

8 ≤ CEGIP <10

10 ≤ CEGIP <12

CEGIP ≥ 12

Б.2.15 Субфактор x33 "Образование работников" отражает уровень образования работников заявителя (руководящий состав и специалисты), непосредственно участвующих в выполнении работ по оцениваемому виду деятельности. Значения x33 "Образование работников" определяют по таблице Б.16. Значение образования работников CO вычисляют по формуле

image016.png, (Б.15)

где L - количество работников;

LO = 1, если высшее профильное образование;

LO = 0,5, если среднее профессиональное профильное образование;

LO = 0, если непрофильное образование или образование отсутствует.

Таблица Б.16


x33

0

20

40

60

80

100

Значение CO

CO <0,20

0,20 ≤ CO <0,34

0,34 ≤ CO <0,48

0,48 ≤ CO <0,62

0,62 ≤ CO <0,76

CO ≥ 0,76

Б.2.16 Субфактор x34 "Квалификация работников" отражает уровень квалификации работников лица, осуществляющего строительство (руководящий состав и специалисты), непосредственно участвующих в выполнении работ по оцениваемому виду деятельности. Значения x34 "Квалификация работников" определяют по таблице Б.17. Значение квалификации работников Ck вычисляют по формуле

image017.png, (Б.16)

где Lk - количество работников заявителя, прошедших обучение по программам повышения квалификации и имеющих удостоверение о повышении квалификации, в том числе документ, подтверждающий независимую оценку квалификации;

L - общее количество работников, учитываемых при расчете данного субфактора.

Таблица Б.17


x34

0

20

40

60

80

100

Значение Ck

Ck <0,21

0,21 ≤ Ck <0,34

0,34 ≤ Ck <0,47

0,47 ≤ Ck <0,60

0,60 ≤ Ck <0,73

Ck ≥ 0,73

Б.2.17 Субфактор x35 "Количество ГИП-, ГАП-специалистов НРС (7-й уровень квалификации) в штате" отражает количество ГИП-, ГАП-специалистов в штате заявителя, соответствующих требованиям законодательства к НРС. Значение количества ГИП-, ГАП-специалистов НРС x35 вычисляют по формуле

x35 = CNRS, (Б.17)

где CNRS = 100 - наличие двух или более работников, включенных в НРС;

CNRS = 50 - при наличии одного работника, включенного в НРС;

CNRS = 0 - при отсутствии работников, включенных в НРС.

Б.2.18 Субфактор x36 "Количество управленческих кадров в штате" отражает долю управленческих кадров в штате заявителя к общей численности работников в штате. Значения x36 "Количество управленческих кадров в штате" определяют по таблице Б.18. Значение количества управленческих кадров в штате Cman вычисляют по формуле

image018.png, (Б.18)

где Lman - общее количество управленческих кадров в штате;

L - количество работников.

Таблица Б.18


x36

0

20

40

60

80

100

Значение Cman

Cman <0,08

0,08 ≤ Cman <0,14

0,14 ≤ Cman <0,20

0,20 ≤ Cman <0,26

0,26 ≤ Cman <0,32

Cman ≥ 0,32

Б.2.19 Субфактор x37 "Награды и звания" отражает наличие у работников, непосредственно участвующих в выполнении работ по оцениваемому виду деятельности, ученых степеней, правительственных наград и званий за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, достижения в области науки и иные заслуги перед государством. Значение наград и званий x37 вычисляют по формуле

x37 = CCN, (Б.19)

где CCN = 100 - наличие работников (более одного), имеющих ведомственные награды, звания и/или ученые степени по основному виду деятельности заявителя;

CCN = 50 - при наличии одного работника, имеющего ведомственные награды, звания и/или ученые степени;

CCN = 0 - при отсутствии работников, имеющих ведомственные награды, звания и/или ученые степени.

Б.2.20 Субфактор x38 "Нарушения при исполнении должностных обязанностей" отражает наличие (отсутствие) у заявителя штатных работников, специалистов 7-го уровня квалификации нарушений при исполнении должностных обязанностей. Значение нарушений при исполнении должностных обязанностей x38 вычисляют по формуле

x38 = CCV, (Б.20)

где CCV = 100 - если у работников (7-й уровень квалификации) отсутствуют факты нарушений при исполнении должностных обязанностей;

CCV = 0 - при наличии нарушений.

Б.2.21 Субфактор x41 "Добросовестность" отражает способность заявителя надлежащим образом исполнять свои обязательства по заключенным договорам (в соответствии с положениями самого договора и/или в соответствии с действующим законодательством). Значения x41 "Добросовестность" определяют по таблице Б.19. Значение добросовестности KD вычисляют по формуле

image019.png, (Б.21)

где Dx - количество договоров, выполненных с нарушением договорных обязательств перед заказчиками;

D - общее количество выполненных договоров.

Таблица Б.19


x41

100

80

60

40

20

0

Значение KD

KD <0,18

0,18 ≤ KD <0,31

0,31 ≤ KD <0,44

0,44 ≤ KD <0,57

0,57 ≤ KD <0,70

KD ≥ 0,70

Б.2.22 Субфактор x42 "Добросовестность выполнения условий контрактов" определяет отношение суммы предъявленных заказчиком штрафов, пеней, неустоек за нарушения условий заключенных договоров строительного подряда, где исполнителем (подрядчиком) является заявитель, к общей сумме выручки. Значения x42 "Добросовестность выполнения условий контрактов" определяют по таблице Б.20. Значение добросовестности выполнения условий контрактов KDK вычисляют по формуле

image020.png, (Б.22)

где DKi - размер предъявленных заказчиком штрафов, пеней, неустоек за нарушения условий i-го договора;

N - количество договоров за рассматриваемый период;

R - выручка.

Таблица Б.20


x42

100

75

50

25

0

Значение KDK

KDK <0,01

0,01 ≤ KDK <0,02

0,02 ≤ KDK <0,03

0,03 ≤ KDK <0,04

KDK ≥ 0,04

Б.2.23 Субфактор x43 "Период профессиональной деятельности" отражает количество лет работы заявителя на рынке по оцениваемому виду деятельности.

Примечание - Первым годом деятельности организации признают год заключения первого договора на выполнение работ по оцениваемому виду деятельности. В случае присоединения юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица, в том числе количество лет работы заявителя на рынке по оцениваемому виду деятельности.

Значения x43 "Период профессиональной деятельности" определяют в зависимости от сегмента рынка заявителя по таблице Б.21. Значение периода профессиональной деятельности x43 вычисляют по формуле

x43 = F(Q), (Б.23)

где Q - количество лет работы заявителя на рынке с момента заключения первого договора на выполнение работ по оцениваемому виду деятельности. Объектом оценки являются годы существования заявителя, на протяжении которых он в качестве подрядчика и т.п. заключал договоры (не менее одного) на выполнение работ по оцениваемому виду деятельности.

Таблица Б.21

x43

0

12,5

25

37,5

50

62,5

75

87,5

100

Значение Q для МиБ

Q <1

1 ≤ Q <3

3 ≤ Q <5

5 ≤ Q <7

7 ≤ Q <8

8 ≤ Q <11

11 ≤ Q <13

13 ≤ Q <16

Q ≥ 16

Значение Q для МаБ

Q <1

1 ≤ Q <5

5 ≤ Q <7

7 ≤ Q <8

8 ≤ Q <11

11 ≤ Q <13

13 ≤ Q <15

15 ≤ Q <19

Q ≥ 19

Значение Q для СБ

Q <1

1 ≤ Q <6

6 ≤ Q <8

8 ≤ Q <10

10 ≤ Q <12

12 ≤ Q <14

14 ≤ Q <17

17 ≤ Q <21

Q ≥ 21

Значение Q для КБ

Q <1

1 ≤ Q <7

7 ≤ Q <10

10 ≤ Q <12

12 ≤ Q <15

15 ≤ Q <17

17 ≤ Q <20

20 ≤ Q <23

Q ≥ 23

Б.2.24 Субфактор x44 "Период деятельности" отражает количество лет работы заявителя с момента государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц. Значения x44 "Период деятельности" определяют в зависимости от сегмента рынка заявителя по таблице Б.22. Значение периода деятельности x44 вычисляют по формуле

x44 = F(QD), (Б.24)

где QD - количество лет работы заявителя на рынке с момента государственной регистрации в ЕГРЮЛ.

Таблица Б.22

x44

0

12,5

25

37,5

50

62,5

75

87,5

100

Значение QD для МиБ

QD <1

1 ≤ QD <4

4 ≤ QD <6

6 ≤ QD <8

8 ≤ QD <10

10 ≤ QD <12

12 ≤ QD <15

15 ≤ QD <19

QD ≥ 19

Значение QD для МаБ

QD <1

1 ≤ QD <6

6 ≤ QD <8

8 ≤ QD <10

10 ≤ QD <12

12 ≤ QD <15

15 ≤ QD <18

18 ≤ QD <22

QD ≥ 22

Значение QD для СБ

QD <1

1 ≤ QD <7

7 ≤ QD <9

9 ≤ QD <11

11 ≤ QD <14

14 ≤ QD <16

16 ≤ QD <19

19 ≤ QD <23

QD ≥ 23

Значение QD для КБ

QD <2

2 ≤ QD <8

8 ≤ QD <12

12 ≤ QD <14

14 ≤ QD <17

17 ≤ QD <19

19 ≤ QD <23

23 ≤ QD <27

QD ≥ 27

Б.2.25 Субфактор x45 "Доля государственного заказа" отражает долю государственного заказа в структуре выручки заявителя. Значения x45 "Доля государственного заказа" определяют в зависимости от сегмента рынка заявителя по таблице Б.23. Значение доли государственного заказа KG вычисляют по формуле

image021.png, (Б.25)

где GOS - объем обязательств по каждому выполненному государственному заказу за рассматриваемый период;

R - выручка.

Таблица Б.23


x45

0

20

40

60

80

100

Значение KG для МиБ

KG <24%

24% ≤ KG <38%

38% ≤ KG <53%

53% ≤ KG <69%

69% ≤ KG <85%

KG ≥ 85%

Значение KG для МаБ

KG <9%

9% ≤ KG <18%

18% ≤ KG <32%

32% ≤ KG <51%

51% ≤ KG <73%

KG ≥ 73%

Значение KG для СБ

KG <6%

6% ≤ KG <14%

14% ≤ KG <28%

28% ≤ KG <46%

46% ≤ KG <72%

KG ≥ 72%

Значение KG для КБ

KG <2%

2% ≤ KG <5%

5% ≤ KG <10%

10% ≤ KG <18%

18% ≤ KG <43%

KG ≥ 43%

Б.2.26 Субфактор x46 "Объем обязательств по выполненным государственным заказам" отражает объем выполненных обязательств заявителем по государственным заказам в год. Значения x46 "Объем обязательств по выполненным государственным заказам" определяют в зависимости от сегмента рынка заявителя по таблице Б.24. Значение объема обязательств по выполненным государственным заказам KGOS вычисляют по формуле

KGOS = ∑GOS, (Б.26)

где GOS - объем обязательств по каждому выполненному государственному заказу за год, млн руб.

Таблица Б.24


x46

0

20

40

60

80

100

Значение KGOS для МиБ

KGOS <4

4 ≤ KGOS <8

8 ≤ KGOS <14

14 ≤ KGOS <23

23 ≤ KGOS <38

KGOS ≥ 38

Значение KGOS для МаБ

KGOS <7

7 ≤ KGOS <18

18 ≤ KGOS <41

41 ≤ KGOS <80

80 ≤ KGOS <149

KGOS ≥ 149

Значение KGOS для СБ

KGOS <19

19 ≤ KGOS <67

67 ≤ KGOS <160

160 ≤ KGOS <378

378 ≤ KGOS <721

KGOS ≥ 721

Значение KGOS для КБ

KGOS <18

16 ≤ KGOS <80

80 ≤ KGOS <246

246 ≤ KGOS <542

542 ≤ KGOS <1332

KGOS ≥ 1332

Б.2.27 Субфактор x47 "Доля договоров генерального подряда" определяет долю договоров строительного подряда, где заявитель выступает генеральным подрядчиком, исполнителем (по договору об осуществлении функций технического заказчика) в общем количестве заключенных договоров строительного подряда. Значения x47 "Доля договоров генерального подряда" определяют по таблице Б.25. Значение доли договоров генерального подряда KDG вычисляют по формуле

image022.png, (Б.27)

где DG - количество выполненных договоров генерального подряда на строительство за последний год;

D - общее количество выполненных договоров за последний год.

Таблица Б.25


x47

0

20

40

60

80

100

Значение KDG

KDG <0,15

0,15 ≤ KDG <0,27

0,27 ≤ KDG <0,39

0,39 ≤ KDG <0,51

0,51 ≤ KDG <0,63

KDG ≥ 0,63

Б.2.28 Субфактор x48 "Доля исполненных обязательств по договорам подряда" определяется как отношение суммы исполненных обязательств по договорам генерального подряда и договорам субподряда за последний год к выручке заявителя за этот же период деятельности. Значения x48 "Доля исполненных обязательств по договорам подряда" определяют в зависимости от сегмента рынка заявителя по таблице Б.26. Значение доли исполненных обязательств по договорам подряда KDGI вычисляют по формуле

image023.png, (Б.28)

где DGI - суммы исполненных обязательств по договорам генерального подряда и субподряда за последний год;

R - выручка.

Таблица Б.26


x48

0

20

40

60

80

100

Значение KDGI для МиБ

KDGI <29%

29% ≤ KDGI <39%

39% ≤ KDGI <53%

53% ≤ KDGI <68%

68% ≤ KDGI <82%

KDGI ≥ 82%

Значение KDGI для МаБ

KDGI <22%

22% ≤ KDGI <29%

29% ≤ KDGI <38%

38% ≤ KDGI <55%

55% ≤ KDGI <74%

KDGI ≥ 74%

Значение KDGI для СБ

KDGI <20%

20% ≤ KDGI <27%

27% ≤ KDGI <34%

34% ≤ KDGI <48%

48% ≤ KDGI <68%

KDGI ≥ 68%

Значение KDGI для КБ

KDGI <14%

14% ≤ KDGI <20%

20% ≤ KDGI <25%

25% ≤ KDGI <30%

30% ≤ KDGI <41%

KDGI ≥ 41%

Б.2.29 Субфактор x51 "Цитируемость" отражает количество сообщений (упоминаний) о заявителе в средствах массовой информации. Значения x51 "Цитируемость" определяют по таблице Б.27. Значение цитируемости x51 вычисляют по формуле

x51 = F(Cc), (Б.29)

где Cc - количество упоминаний о заявителе в средствах массовой информации. Сообщениями (упоминаниями) об организации в средствах массовой информации являются:

- публикации, статьи или упоминания об организации в профессиональных отраслевых печатных изданиях, в зависимости от основного вида деятельности организации;

- публикации, статьи или упоминания об организации в печатных изданиях, интернет-ресурсах, за исключением социальных сетей, с информацией об успешном выполнении поставки товаров, оказания услуг или выполнении работ заявителем по оцениваемому виду деятельности.

Упоминания об организации в рекламных целях не учитываются при расчете значения Cc.

Таблица Б.27

x51

0

25

50

75

100

Значение Cc

Cc <2

2 ≤ Cc <8

8 ≤ Cc <18

18 ≤ Cc <28

Cc ≥ 28

Б.2.30 Субфактор x52 "Наличие сайта" отражает наличие у заявителя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Значение наличия интернета x52 вычисляют по формуле

x52 = CI, (Б.30)

где CI = 100 - наличие сайта у заявителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

CI = 0 - отсутствие сайта у заявителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

На сайте должны быть размещены следующие сведения: данные о руководстве организации, наименование организации, реквизиты организации, контактные данные с указанием фактического адреса, телефона и электронной почты, информация о деятельности организации.

Б.2.31 Субфактор x53 "Арбитражная практика" отражает количество нарушений договорных обязательств перед заказчиками и контрагентами, установленных решениями судов за последние три календарных года деятельности заявителя, предшествующих оценке. Значения x53 "Арбитражная практика" определяют в зависимости от сегмента рынка заявителя по таблице Б.28. Значение арбитражной практики x53 вычисляют по формуле

x53 = F(U), (Б.31)

где U - количество удовлетворенных исков, в которых заявитель является ответчиком за последние три календарных года, предшествующих оценке.

Таблица Б.28


x53

100

80

60

40

20

0

Значение U для МиБ

U <1

1 ≤ U <2

2 ≤ U <3

3 ≤ U <4

4 ≤ U <5

5 ≤ U

Значение U для МаБ

U <1

1 ≤ U <2

2 ≤ U <3

3 ≤ U <5

5 ≤ U <8

8 ≤ U

Значение U для СБ

U <3

3 ≤ U <5

5 ≤ U <9

9 ≤ U <15

15 ≤ U <26

26 ≤ U

Значение U для КБ

U <9

9 ≤ U <17

17 ≤ U <30

30 ≤ U <50

50 ≤ U <94

94 ≤ U

Б.2.32 Субфактор x54 "Отзывы" отражает количество зафиксированных положительных отзывов и/или благодарностей о работе заявителя от муниципальных и государственных органов власти. Значение отзывов x54 вычисляют по формуле

x54 = CG, (Б.32)

где CG = 100 - при наличии более трех отзывов или благодарностей;

CG = 50 - при наличии от одного до трех отзывов или благодарностей;

CG = 0 - при отсутствии отзывов и благодарностей.

Б.2.33 Субфактор x55 "Отношение КФ ОДО СРО к выручке организации" отражает степень финансового обеспечения размеров КФ ОДО СРО, членом которой состоит заявитель. Значения x55 "Отношение КФ ОДО СРО к выручке организации" определяют в зависимости от сегмента рынка заявителя по таблице Б.29. Значение отношения КФ ОДО СРО к выручке организации KODO вычисляют по формуле

image024.png, (Б.33)

где KFODO - совокупный размер КФ ОДО СРО;

R - выручка.

Таблица Б.29


x55

0

20

40

60

80

100

Значение KODO для МиБ

KODO <184%

184% ≤ KODO <285%

285% ≤ KODO <431%

431% ≤ KODO <665%

665% ≤ KODO <1137%

KODO ≥ 1137%

Значение KODO для МаБ

KODO <35%

35% ≤ KODO <52%

52% ≤ KODO <75%

75% ≤ KODO <109%

109% ≤ KODO <165%

KODO ≥ 165%

Значение KODO для СБ

KODO <7%

7% ≤ KODO <11%

11% ≤ KODO <15%

15% ≤ KODO <21%

21% ≤ KODO <31%

KODO ≥ 31%

Значение KODO для КБ

KODO <1%

1% ≤ KODO <2%

2% ≤ KODO <4%

4% ≤ KODO <5%

5% ≤ KODO <8%

KODO ≥ 8%

Б.2.34 Субфактор x56 "Выплаты из КФ ВВ СРО" отражает наличие фактов выплат в отношении заявителя из КФ ВВ СРО. Значение выплат из КФ ВВ СРО x56 вычисляют по формуле

x56 = KVV, (Б.34)

где KVV = 100 - при отсутствии выплат;

KVV = 0 - при наличии выплат.

Б.2.35 Субфактор x57 "Выплаты из КФ ОДО СРО" отражает наличие фактов выплат в отношении заявителя из КФ ВВ СРО. Значение выплат из КФ ОДО СРО x57 вычисляют по формуле

x57 = KODO, (Б.35)

где KODO = 100 - при отсутствии выплат;

KODO = 0 - при наличии выплат.

Б.2.36 Субфактор x61 "Сертифицированная система менеджмента" отражает наличие действующих сертификатов систем менеджмента у заявителя, выданных органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации. Область аккредитации органа по сертификации должна включать сертификацию по требованию стандартов систем менеджмента. Значение x61 вычисляют по формуле

x61 = CM, (Б.36)

где CM = 100 - при наличии сертификатов на систему менеджмента качества, экологического менеджмента и безопасности труда и охраны здоровья;

CM = 75 - при наличии сертификата только на систему менеджмента качества и систему экологического менеджмента;

CM = 50 - при наличии сертификата только на систему менеджмента качества;

CM = 0 - при отсутствии сертификата на систему менеджмента качества.

Б.2.37 Субфактор x62 "Документированное управление качеством" отражает подтверждение документированной информации наличием внедренной и поддерживающейся в актуальном состоянии системы менеджмента заявителя. Значение x62 вычисляют по формуле

x62 = CD, (Б.37)

где CD = 100 - при наличии внедренной и поддерживающейся в актуальном состоянии системы менеджмента качества;

CD = 0 - при отсутствии системы менеджмента качества.

Б.2.38 Субфактор x63 "Применение риск-ориентированного подхода" определяется как количественная оценка показателя вероятности несоблюдения заявителем обязательных требований в числовом выражении, определяющим его уровень. Оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований осуществляется в соответствии с положениями [4]. Значение x63 вычисляют по формуле

x63 = CCR, (Б.38)

где CCR = 100, если уровень "Низкий";

CCR = 80, если уровень "Умеренный";

CCR = 60, если уровень "Средний";

CCR = 40, если уровень "Значительный";

CCR = 20, если уровень "Высокий";

CCR = 0, если уровень "Чрезвычайно высокий".

Б.2.39 Субфактор x64 "Применение дисциплинарных мер воздействия" отражает наличие (отсутствие) фактов применения дисциплинарных мер в рамках саморегулируемой организации к заявителю. Значение применения дисциплинарных мер воздействия x64 вычисляют по формуле

x64 = CCMDV, (Б.39)

где CCMDV = 0 - если имеется наличие фактов применения дисциплинарных мер;

CCMDV = 100 - если такие факты отсутствуют.

Б.2.40 Субфактор x65 "Страхование риска ответственности" отражает информацию о наличии у заявителя договора страхования риска ответственности за нарушения условий договора. Значение страхования риска ответственности x65 вычисляют по формуле

x65 = CCIR, (Б.40)

где CCIR = 100 - если заявитель является стороной договора страхования риска ответственности за нарушения условий договора;

CCIR = 50 - если у заявителя имеются выплаты по такому договору страхования в случае нарушения условий договора;

CCIR = 0 - если заявитель не является стороной такого договора страхования.

Б.2.41 Субфактор x66 "Страхование гражданской ответственности" отражает информацию о наличии у заявителя договора страхования гражданской ответственности. Значение страхования гражданской ответственности x66 вычисляют по формуле

x66 = CCGO, (Б.41)

где CCGO = 100 - если заявитель является стороной договора страхования гражданской ответственности;

CCGO = 50 - если у заявителя имеются выплаты по такому договору страхования в случае наступления гражданской ответственности;

CCGO = 0 - если заявитель не является стороной такого договора страхования.

Библиография

[1]

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ

[2]

Профессиональный стандарт 244 "Специалист по организации строительства", утвержденный приказом Минтруда России от 21 апреля 2022 г. N 231н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации строительства"

[3]

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. N 265 "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства"

[4]

Приказ Минстроя России от 10 апреля 2017 г. N 699/пр "Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов"


Возврат к списку
(Нет голосов)

Комментарии (0)


Чтобы оставить комментарий вам необходимо авторизоваться
Самые популярные документы
Новости
Все новости