— Все документы — Нормативные документы субъектов Российской Федерации — Нормативные документы г. Москвы — МДС 12-55.2010 ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПОДСИСТЕМЫ ДССОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МДС 12-55.2010 ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПОДСИСТЕМЫ ДССОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МДС 12-55.2010 ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПОДСИСТЕМЫ ДССОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Система добровольной сертификации в области охраны труда (ДССОТ)

ФГУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОХРАНЫ И ЭКОНОМИКИ ТРУДА»

ОАО «ЦЕНТР ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОТРАСЛЕВОЙ ПОДСИСТЕМЫ ДССОТ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Руководящий документ

МДС 12-55.2010

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Начальник отдела охраны труда

ФГУ ВНИИ охраны и экономики труда,

ОАО «ЦПП», руководитель ЦО

руководитель ЦО ДССОТ

отраслевой подсистемы ДССОТ

д-р экон. наук, профессор

канд. техн. наук В.А. Алексеев

Москва 2010

Добровольная система сертификации в области охраны труда(ДССОТ) создана ФГУ ВНИИ охраны и экономики труда (зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации № РОСС RU B516.04ЛГОО от 08.08.2008 г.). ОАО «ЦПП» аккредитован (аттестат аккредитации № 002,зарегистрирован в реестре ЦО ДССОТ № РОСС RUB516.04 ЛГОО.11.002) в качестве Центрального органа отраслевой подсистемы ДССОТ по сертификации СУОТ строительных организаций.

Подсистема предназначена для организации и проведения независимой и квалифицированной оценки соответствия СУОТ строительных организаций требованиям ГОСТ12.0.230-2007. Оценка соответствия осуществляется органами по сертификации и экспертными центрами, которые проходят аккредитацию во ВНИИ охраны и экономики труда по представлению ОАО «ЦПП».

Настоящий Руководящий документ определяет порядок функционирования указанной Подсистемы ДССОТ и содержит функции всех участников сертификации СУОТ, а также порядок проведения работ и оформления документов по сертификации.

Документ предназначен для применения строительными организациями и органами по сертификации отраслевой подсистемы ДССОТ совместно с МДС12-53.2010.

Руководящий документ подготовлен канд. техн. наук В.А. Алексеевым - начальником Отдела охраны труда ОАО «ЦПП», руководителем ЦО отраслевой подсистемы ДССОТ.

Содержание

1 ВВЕДЕНИЕ

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5 ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДСИСТЕМЫ

6 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПОДСИСТЕМЫ

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНОВ СЕРТИФИКАЦИИ

8 ПОРЯДОК СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПО СОЗДАНИЮ СУОТ, А ТАКЖЕ ЭКСПЕРТОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ

9 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТАЦИИ СУОТ, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

10 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ

11 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

12 ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

13 ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Приложение 1 ЗАЯВКА* на аккредитацию органа по сертификации (экспертного центра) в отраслевой подсистеме ДССОТ по сертификации СУОТ строительных организаций (по оказанию экспертных услуг строительным организациям при разработке и регистрации документации СУОТ, а также реализации мероприятий охраны труда)

Приложение 2 СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ (ЭКСПЕРТНОГО ЦЕНТРА)

Приложение 3 ДОГОВОР № _______

Приложение 4 Форма Акт о результатах оценки готовности органа по сертификации к проведению работ

Приложение 5 ПРОГРАММА СЕМИНАРА «РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.0.230-2007 И МДС 12-53.2010»

Приложение 6 ОТЧЕТ ЭКСПЕРТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СДСОТ

Приложение 7 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ЭКСПЕРТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СУОТ ИЛИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ

Приложение 8 Форма ЗАЯВКА* по оказанию экспертных услуг при разработке и регистрации документации СУОТ, а также реализации мероприятий охраны труда

Приложение 9 Форма ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Приложение 10 Форма Журнал регистрации документации СУОТ

Приложение 11 ЗАЯВКА* НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Приложение 12 Форма РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Приложение 13 Форма обложки ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №_____ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ СУОТ

Приложение 14 РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

1 ВВЕДЕНИЕ

В связи с ослаблением государственного регулирования охраны труда на отраслевом уровне, а также установившейся неопределённостью по поводу обязательности применения ведомственных нормативных правовых актов по охране труда руководители строительных организаций перестали уделять вопросам охраны труда должное внимание, что неизбежно привело к ухудшению условий и охраны труда на строительных объектах. Для улучшения ситуации в области охраны труда необходимо внедрять в строительных организациях Систему управления охраной труда (СУОТ) с последующей сертификацией в области охраны труда.

В соответствии с рекомендациями МОТ применение СУОТ в организации служит основанием для повышения результативности мероприятий охраны труда, а также является необходимым условием для создания социально ориентированного производства и проведения сертификации в области охраны труда.

Нормативной основой для создания системы управления охраной труда в строительной организации является документация СУОТ. Структура документации СУОТ и порядок ее разработки и функционирования определены ГОСТ12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». Данный стандарт разработан в соответствии с рекомендациями МОТ и служит основой для формирования национальной политики в области управления охраной труда, а также разработки и применения систем управления охраной труда на уровне организаций.

В развитие этого нормативного акта ОАО«ЦПП» совместно с ВНИИ охраны и экономики труда подготовили руководящий документ МДС12-53.2010 «Макеты распорядительных и регламентных документов системы управления охраной труда строительных организаций». На основе данного документа в строительных организациях разрабатывают и вводят в действие локальные нормативные акты, определяющие порядок разработки и реализации мероприятий СУОТ согласно требованиям ГОСТ12.0.230-2007.

Внедрение СУОТ в организации служит основанием для проведения оценки соответствия СУОТ требованиям ГОСТ12.0.230-2007 в рамках добровольного подтверждения соответствия согласно положениям ГОСТР 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию».

Для организации проведения работ по разработке и сертификации СУОТ строительных организаций используется созданная ВНИИ охраны и экономики труда Добровольная система сертификации в области охраны труда (ДССОТ), регистрационный номер - РОСС RU B516. ЛГОО от08.08.2008 г., в которой ОАО «ЦПП» аккредитован (аттестат аккредитации № 002,зарегистрирован в реестре ЦО ДССОТ № РОСС RU B516.04 ЛГОО.11.002) в качестве Центрального органа отраслевой подсистемы ДССОТ по сертификации СУОТ строительных организаций.

Подсистема предназначена для организации разработки и декларирования соответствия своей системы требованиям ГОСТ, а также для проведения независимой и квалифицированной оценки соответствия СУОТ строительных организаций требованиямГОСТ12.0.230-2007.

Разработка СУОТ и декларирование СУОТ требованиям ГОСТ осуществляются строительными организациями своими силами или с привлечением экспертных центров, а оценка соответствия осуществляется органами по сертификации, которые так же, как и экспертные центры, проходят аккредитацию во ВНИИ охраны и экономики труда по представлению ОАО «ЦПП».

В процессе сертификации устанавливается соответствие нормативным требованиям ГОСТ, а также руководящим документам подсистемы:

состава и содержания распорядительных и регламентных документов СУОТ;

своевременности и полноты реализации мероприятий СУОТ по снижению степени профессионального риска;

достаточности мероприятий по совершенствованию СУОТ.

Порядок функционирования подсистемы в рамках ДССОТ определяется настоящим руководящим документом. Этим документом определены функции всех участников сертификации СУОТ, а также порядок проведения работ и оформления документов по сертификации. Данный документ должен применяться совместно с вышеуказанным МДС12-53.2010, который также является руководящим документом ДССОТ.

Данная система сертификации в отличие от действующей обязательной системы сертификации работ в области охраны труда позволяет осуществлять сертификацию организации работ по охране труда, как это предусмотрено ныне действующей редакцией Трудового кодекса РФ.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Добровольная система сертификации в области охраны труда (ДССОТ) создана ФГУ «ВНИИ охраны и экономики труда» и зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации - Per. № РОСС RU B516.04ЛГОО от 08.08.2008 г.

Юридический адрес: 105043,г. Москва, Парковая 4-я ул., д. 29. Тел. (495) 164-39-59.Факс (495) 164-39-59.

2.2 В рамках ДССОТ ОАО «ЦПП» аккредитован (аттестат аккредитации № 002, зарегистрирован в реестре ЦО ДССОТ №РОССRU В516.04ЛГОО.11.002) в качестве Центрального органа отраслевой подсистемы ДССОТ по сертификации СУОТ строительных организаций.

Юридический адрес: 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2. Тел. (495) 482-07-78; Факс (485) 482-42-65.

2.3 Основной целью Подсистемы является содействие методами и средствами сертификации поэтапному решению проблемы разработки и сертификации СУОТ на основе достоверной оценки результатов применения СУОТ, а также учета результатов сертификации при реализации механизма экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий и охраны труда.

2.4 Подсистема предназначена для организации и проведения независимой и квалифицированной оценки соответствия СУОТ строительных организаций требованиям ГОСТ12.0.230-2007.

В рамках подсистемы предусматриваются следующие две формы оценки соответствия:

для генподрядных организаций - сертификат соответствия;

для субподрядных организаций - сертификат соответствия или декларация о соответствии.

При функционировании подсистемы соблюдаются правила и принципы функционирования ДССОТ, а также установленные формы сертификатов соответствия.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий документ разработан в соответствии с положениями следующих законодательных, нормативных правовых и иных нормативных актов:

Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ (в ред. ФЗ от 30 декабря 2009г. № 385-ФЗ)

Трудового кодекса Российской Федерации от30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (с изменениями)

постановления Правительства РФ от 23.01.2004 № 32 (в ред. от 02.08.2005 № 486 и от08.12.2008 № 917) «О регистрации и размере платы за регистрацию системы добровольной сертификации»

постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 163 «Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия»

постановления Минтруда России от 24 апреля 2002г. № 28 «О создании системы сертификации работ по охране труда в организациях»

ГОСТ12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования»

ГОСТР 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»

ГОСТ Р12.0.008-2009 «ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)»

ГОСТР 12.0.009-2009 «ССБТ. Системы управления на малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению»

СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

Правила функционирования добровольной системы сертификации организаций, специалистов, продукции и технологических процессов в области охраны труда (ДССОТ). ВНИИ охраны и экономики труда

МДС12-53.2010 Макеты распорядительных и регламентных документов системы управления охраной труда в строительных организациях. РД отраслевой подсистемы СДССОТ

МДС12-49.2009 Макеты инструкций по охране труда для работников строительства.

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем руководящем документе используются следующие основные термины и определения, в том числе:

установленные ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. ФЗот 30 декабря 2009 г.№ 385-ФЗ):

аккредитация - официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области оценки соответствия;

декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;

декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;

заявитель - физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за органе сертификации и Руководства по качеству сертификации, провести их экспертизу и регистрацию;

подготовить все документы и представить их в ЦО ДССОТ для рассмотрения;

своевременно направить Заказчику оформленные документы.

3.2.2. Заказчик обязуется:

своевременно подготовить и прислать Подрядчику проекты Положения об органе сертификации и Руководства по качеству сертификации;

при наличии замечаний внести в документы исправления и переслать исправленные экземпляры Подрядчику.

3.3. При оказании информационных и консультационных услуг в процессе деятельности:

3.3.1. Подрядчик обязуется:

предоставить льготы Заказчику до 20 %прейскурантной стоимости при приобретении официальных изданий ОАО «ЦПП», законодательных и нормативных актов для личных целей, а также для строительных организаций;

на страницах сайта ОАО «ЦПП» своевременно информировать Заказчика об изменениях действующих нормативных актов, а также руководящих документов отраслевой подсистемы ДССОТ;

по просьбе Заказчика проводить консультации и при необходимости давать официальные разъяснения по поводу применения требований отраслевых нормативных правовых актов.

3.3.2. Заказчик обязуется:

проводить своевременно корректировку нормативной базы;

содействовать распространению в строительных организациях нормативных актов, изданий ОАО «ЦПП», имеющих статус официальных документов.

3.4. При получении информации о проделанной работе, ее регистрации и передаче в ЦО ДССОТ:

3.4.1. Подрядчик обязуется:

своевременно обрабатывать и передавать в ЦО ДССОТ информацию о деятельности Заказчика;

своевременно проводить работу по повышению квалификации и переаттестации специалистов-экспертов;

своевременно информировать Заказчика о мероприятиях, проводимых ЦО отраслевой подсистемы и ЦО ДССОТ.

3.4.2. Заказчик обязуется:

в сроки, установленные настоящим документом, посылать Подрядчику информацию о проделанной работе.

4. Порядок приемки и сдачи работ

4.1. По завершении отдельных этапов работ Подрядчик представляет Заказчику:

акт сдачи-приемки выполненных работ,

счет-фактуру по НДС;

результаты работы в соответствии с требованиями программы выполнения работ.

4.2. Заказчик в течение 3(трех) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и результатов работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Работы, в части которых мотивированный отказ отсутствует, являются принятыми Заказчиком. Ненаправление Заказчиком мотивированного отказа в указанный срок является фактом приемки работ без возражений.

4.4. Если в процессе приемки работ будут обнаружены отклонения от требований программы выполнения работ, Подрядчик производит доработку за свой счет.

4.5. В случае обнаружения невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, Заказчик оплачивает стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получения предусмотренных договором результатов, но не свыше соответствующей части цены работ, указанных в договоре.

В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, работы подлежат оплате в полном объеме.

4.6. В вышеуказанном случае(п. 4.5) Подрядчик обязан немедленно приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в двухнедельный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

5.1. За невыполнение обязательств по договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

5.2. Подрядчик гарантирует качество оказываемых услуг, соответствие действующему законодательству по охране труда на момент подписания окончательного акта выполненных работ.

5.3. Споры по настоящему договору, в том числе связанные с его недействительностью полностью или в части, любые иные основанные на договоре или в связи с ним разногласия сторон, не урегулированные в течение 30 дней со дня направления первой претензии, разрешаются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Подрядчика.

За просрочку выполнения работ Подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере 0,15 % стоимости несвоевременно выполненного этапа за каждый день просрочки.

6. Особые условия

6.1. Подрядчик имеет право использовать результаты работы по данному договору для собственных нужд без права передачи права использования указанных результатов третьим лицам.

Заказчик вправе передавать третьим лицам результаты работы только с письменного согласия Подрядчика.

6.2. В случае необходимости тиражирования результатов настоящего договора Подрядчик обязуется получить на это право от Заказчика с заключением соответствующего договора на право изготовления копий экземпляров результатов работ.

6.3. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении сведений, касающихся предмета настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов.

Опубликование или иное разглашение указанных выше сведений, а также передача их третьим лицам производятся лишь по взаимному согласию для каждого конкретного случая.

6.4. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего договора в течение 5 лет.

6.5. Подрядчик вправе отсрочить исполнение своего обязательства на время просрочки исполнения обязательства Заказчика, возникшего ранее соответствующего обязательства Подрядчика. Подрядчик вправе удерживать результат работ по договору по очередному этапу работ до фактической оплаты предыдущего этапа работ.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех обязательств по договору. В случае если работа не может быть выполнена в ранее установленный срок, сроки выполнения работ продлеваются на период, необходимый для выполнения работ. Подрядчик вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также в иных случаях согласно законодательству. Все изменения и дополнения к настоящему договору, совершаемые по соглашению сторон, должны быть согласованы в письменной форме и подписаны сторонами.

7.2. Сторона вправе отказаться от договора в случае существенного нарушения другой стороной своих обязательств. Заказчик вправе отказаться от договора при отсутствии существенного нарушения обязательств Подрядчика при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков, но не более 100 % стоимости работ по настоящему договору.

7.3. Приложения:

Протокол соглашения о договорной цене.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй - у Подрядчика.

7.5. Об изменении юридического адреса и других реквизитов, указанных в разделе9, сторона в течение трех рабочих дней сообщает другой стороне.

8. Подписи сторон

Заказчик:

Подрядчик:

ОАО «Центр проектной продукции в строительстве»

Почт. и юридический адрес: 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2.

Тел. (495) 482-07-78; факс (495) 482-42-65; e-mail:mail@gupcpp.ru;

ИНН/КПП 7713633489/771301001;

Расчетный счет № 40702810038040117100, Тверское отделение № 7982 Сбербанка России ОАО, г. Москва;

БИК 044525225;

Корреспондентский счет № 30101810400000000225.

Генеральный директор

Генеральный директор ОАО «ЦПП»

Ф.И.О.

В. И. Макаревич

(подпись)

(подпись)

«_____» __________20 _____г.

«_____» __________20 _____ г.

М.П.

М.П.

Приложение 1

к договору № _______

от «____» __________20 _____г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по договору № _______от «_____» __________20 _____г.

г. Москва

«_____» __________20 _____г.

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________________________,

______________________________________________________________________________

(наименование организации)

именуемой в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора,_____________________

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Центр проектной продукции в
строительстве», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора
Макаревича Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
удостоверяем, что нами достигнуто соглашение о договорной цене на выполнение работ по
договору № __________от «_____» __________20 _____года в размере __________рублей, в
том числе НДС (18 %) __________.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между
Заказчиком и Подрядчиком.

Заказчик:

Подрядчик:

ОАО «Центр проектной продукции в
строительстве»

Почт. и юридический адрес: 127238,
Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2.

Тел. (495) 482-07-78; факс (495) 482-42-
65; e-mail: mail@gupcpp.ru;

ИНН/КПП 7713633489/771301001;

Расчетный счет №
40702810038040117100, Тверское
отделение № 7982 Сбербанка России
ОАО, г. Москва;

БИК 044525225;

Корреспондентский счет №
30101810400000000225.

Генеральный директор

Генеральный директор ОАО «ЦПП»

Ф.И.О.

В.И. Макаревич

(подпись)

(подпись)

«_____» __________20 _____г.

«_____» __________20 _____ г.

М.П.

М.П.

Приложение 4
Форма

Акт о результатах оценки готовности органа по сертификации к проведению работ

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Проверялась (ся) комиссией по аккредитации на соответствие требованиям, установленным в
документах отраслевой подсистемы ДССОТ.

1. Анализ и оценка готовности органа по сертификации к проведению работ по
сертификации проводились в период с «_____» __________20 _____г. по «_____»
__________20 _____г. комиссией ЦО ДССОТ в составе:

председатель комиссии (должность, фамилия, инициалы)_______________________________

члены комиссии: (должность, фамилия, инициалы):____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Основание для проведения работ по анализу и оценке:_____________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Анализ и оценка готовности организации к проведению работ по сертификации
проводились в соответствии с требованиями, установленными в документах ДССОТ.

4. Основные результаты анализа и оценки готовности органа по сертификации к
проведению работ по сертификации:________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Выводы и предложения:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Председатель комиссии

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен:

Руководитель организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Отпечатано в____________________

(количество экземпляров)

1 экз. ___________________________________________________________________________

(указывается, какой организации передан соответствующий экземпляр акта)

2 экз. ___________________________________________________________________________

Приложение 5

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.0.230-2007 И МДС 12-53.2010»

Время

Наименование темы

10.00-10.40

СУОТ как основной механизм для внедрения нормативных правовых актов по охране труда в строительных организациях

10.40-11.00

Взаимосвязь вопросов управления охраной труда и управления качеством на производстве

11.00-11.20

Политика организации в области охраны труда

11.30-12.10

Идентификация опасностей и оценка производственных рисков - основа планирования деятельности по охране труда. Цели в управлении охраной труда и программы по их достижению

12.10-12.30

Управление операциями для обеспечения безопасности и гигиены труда

12.30-12.50

Готовность к аварийным ситуациям

13.50-14.10

Расследование несоответствий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов

14.10-14.30

Мониторинг и измерения эффективности управления охраной труда. Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия

14.30-14.50

Роли, ответственность работников по вопросам охраны труда

14.50-15.10

Компетентность работников по вопросам охраны труда

15.20-15.40

Информационная, разъяснительная и пропагандистская работа по охране труда

15.40-16.00

Аудиты системы управления охраной труда

16.00-16.20

Анализ со стороны руководства, непрерывное совершенствование СУОТ

16.20-16.40

Сертификация СУОТ

Примечания

1 Изучение каждой темы занятий предусматривает активное привлечение слушателей путем деловых игр, рассмотрения конкретных ситуаций, обсуждения вопросов, инициированных слушателями, проведения круглого стола.

2 По желанию организации проведение занятий может осуществляться в течение двух дней.

Приложение 6

ОТЧЕТ ЭКСПЕРТА ПОСЕРТИФИКАЦИИ СДСОТ

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

(удостоверение № _____от «_____» __________20 _____г.)
о работе за 20 _____г.

№
п.п.

Наименование организации,
по заявке которой проводилась работа
по сертификации

ОС, где проводилась
работа

Краткое содержание и
основные результаты
работы

Сроки проведения
работы

1

2

3

4

5

Эксперт по сертификации СДСОТ

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Дата__________

Приложение 7

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯКАНДИДАТОВ В ЭКСПЕРТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СУОТ ИЛИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ

№
п.п.

Наименование разделов и тем

Часы

1

Законодательство об охране труда как составная часть трудового законодательства. Основные направления реформирования законодательной и нормативной базы охраны труда

10 ч, в том числе

1.1

Трудовой кодекс РФ и другие законодательные акты. Основные направления совершенствования законодательной базы

2 ч

1.2

СНиП 12-03-2001 и взаимосвязанные с ним нормативные правовые акты. Порядок их актуализации в связи с наличием отдельных положений, не соответствующих действующему законодательству

4 ч

1.3

Локальные нормативные акты по охране труда. Порядок их разработки и применения

2 ч

1.4

Положение об аттестации рабочих мест. Состояние и ожидаемые изменения

2 ч

2

Основные положения ФЗ «О техническом регулировании», о его влиянии на реформирование законодательной базы охраны труда

2 ч

3

Нормативные и методические основы разработки систем управления охраной труда (СУОТ) и проведения сертификации в области охраны труда (ССОТ)

2 ч

4

Нормативные и методические основы функционирования отраслевой подсистемы ДССОТ по сертификации СУОТ строительных организаций

20 ч. в том числе

4.1

Комментарий к МДС 12-53.2010 и самоподготовка

10 ч

4.2

Комментарий к МДС 12-55.2010 и самоподготовка

10 ч

5

Проведение круглого стола и экзамена

6 ч

Приложение 8
Форма

ЗАЯВКА*
по оказанию экспертных услуг при разработке и регистрации документации СУОТ,
а также реализации мероприятий охраны труда

1. Заявитель___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование и адрес организации-заявителя, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты)

2. Банковские реквизиты Заказчика, а также копии свидетельств о регистрации
юридического лица и постановке на учет в налоговом органе.

3. Перечень оказываемых услуг__________________________________________________

________________________________________________________________________________

(перечислить согласно п. 8.2 МДС 12-55.2010)

4. Сведения о характере деятельности организации__________________________________

________________________________________________________________________________

(генподрядная или субподрядная, виды выполняемых работ, количество кадровых работников)

5. Другие сведения, в том числе:

5.1 Наличие комплекта официально изданных действующих законодательных и
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со
спецификой деятельности организации (привести полный перечень).

5.2 Список руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда.

5.3 Приказ о создании службы охраны труда.

5.4 Материалы аттестации рабочих мест по условиям труда.

5.5 Документация СУОТ.

5.6 Материалы предписаний органов надзора по вопросам охраны труда.

6. Согласие о заключении договора на оказание экспертных услуг по разработке СУОТ___

________________________________________________________________________________

Приложения:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(перечисляются документы, которые направляются одновременно с заявкой)

Руководитель организации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

*Печатается на фирменном бланке организации.

Приложение 9
Форма

ВНИИ охраны и экономики труда
Система добровольной сертификации в области охраны труда (ДССОТ)

ОАО «Центр проектной продукции в строительстве»

Отраслевая подсистема ДССОТ по сертификации систем управления
охраной труда (СУОТ) строительных организаций

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

________________________________________________________________________________

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

________________________________________________________________________________

принявших декларацию о соответствии)

________________________________________________________________________________

(юридический адрес и банковские реквизиты, код УНП, телефон, факс)

в лице__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации,

________________________________________________________________________________

от имени которой принимается декларация о соответствии)

заявляет, что_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(документация СУОТ, а также мероприятия охраны труда)

соответствуют требованиям________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(законодательных и нормативных правовых актов охраны труда, МДС 12-53.2010 и МДС 12-55.2010)

Декларация о соответствии принята на основании_____________________________________

________________________________________________________________________________

(принятой документации СУОТ, прошедшей экспертизу в экспертном центре)

Дата и место принятия декларации о соответствии_____________________________________

Декларация о соответствии действительна до_________________________________________

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного зам. руководителя)

или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию)

Сведения о регистрации декларации о соответствии___________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование и юридический адрес органа по сертификации,

________________________________________________________________________________

зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Регистрационный номер декларации о соответствии___________________________________

Дата регистрации декларации о соответствии_________________________________________

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия руководителя экспертного Центра или органа
по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

(подпись)

(инициалы, фамилия эксперта-аудитора по качеству,
зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Приложение 10
Форма

Журнал регистрациидокументации СУОТ

№
п.п.

Наименование строительной организации

Реквизиты договора о сотрудничестве

Принятое решение по результатам экспертизы (перечислить материалы)

Регистрационный номер и дата регистрации декларации о соответствии

Приложение 11

ЗАЯВКА*
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Заявитель___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование и адрес организации-заявителя,

________________________________________________________________________________

почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты)

________________________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты Заказчика, а также копии свидетельств о регистрации
юридического лица и постановке на учет в налоговом органе.

3. Предполагаемый срок готовности организации к проведению сертификации СУОТ
организации_____________________________________________________________________

4. Сведения о характере деятельности организации__________________________________

________________________________________________________________________________

(специализация, количество работников по штату, год разработки СУОТ)

5. Другие сведения, в том числе:

5.1 Наличие комплекта официально изданных действующих законодательных и
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со
спецификой деятельности организации (привести полный перечень).

5.2 Список руководителей и специалистов, входящих в состав рабочей группы или
координационного совета по созданию СУОТ, имеющих сертификат специалиста СУОТ.

5.3 Перечень распорядительных и регламентных документов СУОТ, а также дата их
регистрации экспертным центром.

5.4 Перечень мероприятий охраны труда по снижению степени профессиональных рисков.

5.5 Перечень мероприятий по совершенствованию СУОТ.

6. Согласие о заключении договора на проведение сертификации СУОТ________________

Приложения:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(перечисляются документы, которые направляются одновременно с заявкой)

Руководитель организации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

*Печатается на фирменном бланке организации.

Приложение 12
Форма

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НАПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ _____от «_____» __________20 _____г.

Рассмотрев заявку______________________________________________________________

(наименование организации)

на сертификацию работ по охране труда в организациях, орган по сертификации решает:

1. Сертификация работ по охране труда будет проведена в соответствии с программой
сертификации работ по охране труда согласно п. 9.3 МДС 12-55.2010.

2. Экспертиза и регистрация документации СУОТ будут осуществляться_______________

________________________________________________________________________________

(наименование экспертного центра и его адрес)

3. Сертификация будет проведена на соответствие государственным нормативным
требованиям охраны труда_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименования нормативных правовых актов по охране труда)

Руководитель органа
по сертификации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

м.п.

Приложение 13
Формаобложки

ОТРАСЛЕВАЯ ПОДСИСТЕМА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ

________________________________________________________________________________

(наименование органа по сертификации СУОТ)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель органа по сертификации

СУОТ строительной организации

(Ф.И.О.)

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №_____
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ СУОТ

________________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

Эксперт органа
по сертификации

(подпись)

(ФИО)

Приложение 14

ОТРАСЛЕВАЯ ПОДСИСТЕМА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ

________________________________________________________________________________

(наименование органа по сертификации СУОТ)

РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

На основании рассмотрения распорядительных и регламентных документов СУОТ,
мероприятий СУОТ по снижению степени профессиональных рисков, а также мероприятий
по совершенствованию СУОТ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

разработанных___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование организации-разработчика и экспертного центра)

а также экспертного заключения №_____, выполненного_______________________________

_______________________________________________________________________________,

(наименование организации , проводившей экспертизу)

установлено, что указанная документация соответствует (не соответствует) требованиям____

________________________________________________________________________________

(обозначение нормативных актов)

и на нее будет (не будет) выдан сертификат соответствия.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Эксперт органа по сертификации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Возврат к списку
(Нет голосов)

Комментарии (0)


Чтобы оставить комментарий вам необходимо авторизоваться
Самые популярные документы
Новости
Все новости